Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 апреля 2012 г. Дело № А40-6865/12 - 68-62

28 апреля 2012 591
Дело по иску: ГКУ г.Москвы «Инженерная служба района Измайлово» к ответчику: ООО «СтройТехноБизнес»; третье лицо: Федеральное государственное учреждение «УССТ № 2 при Спецстрое России» о взыскании 2 414 292 руб. 66 коп.

Дело по иску: ГКУ г.Москвы «Инженерная служба района Измайлово»

к ответчику: ООО «СтройТехноБизнес»

третье лицо: Федеральное государственное учреждение «УССТ № 2 при Спецстрое России»

о взыскании 2 414 292 руб. 66 коп.

Между истцом и ответчиком был заключен государственный контракт от 23.03.11г. на выполнение работ по ремонту подъездов жилых домов участка № 1 района «Измайлово» г. Москвы.

Государственный контракт был расторгнут решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.10.11г.

В соответствии с п. 7.2.4 государственного контракта в случае выполнения работ ненадлежащего качества подрядчик оплачивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день с момента направления государственным заказчиком подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Недостатки работ должны быть отражены в акте проверки.

Из представленного истцом расчета невозможно установить, за какой период произведено начисление неустойки. Кроме того, не представлены доказательства направления в адрес ответчика-подрядчика предписаний об устранении недостатков выполненных работ, в связи с чем, установить период начисления штрафных санкций не представляется возможным, т.к. начисление неустойки, в соответствии с договором производится с момента направления подрядчику предписания.

Доказательств направления ответчику уведомления о предстоящих проверках также не представлено.

Расчет штрафных санкций представлен за просрочку устранения замечаний по акту проверки, поэтому оснований для начисления неустойки по другим позициям государственного контракта в данном случае не имеется, т.к. не представлены обосновывающие документы и расчет штрафа за нарушение графика выполнения работ, а также нарушений технологии производства работ.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд принял решение в иске отказать.

Суд вынес решение: В иске отказать.

Вывод: Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Источник: http://tender.mos.ru



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Мероприятия

Мероприятия

Проверь свои знания и приобрети новые

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Рассылка




Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции сайта. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Номер свидетельства ЭЛ №ФС77-42679 от 16.11.2010.




  • Мы в соцсетях
Все материалы сайта доступны только зарегистрированным пользователям!

Здравствуйте! Для получения бесплатного доступа ко всем материалам сайта, необходимо зарегистрироваться. Это займет меньше минуты.

Внимание! После регистрации мы пришлем вам подарок Вы получите доступ к лучшим видеотренингам по теме государственных закупок



У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Портал для специалистов в сфере закупок!

Чтобы скачать этот документ - необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

После регистрации Вы получите в подарок запись вебинара «Ключевые проблемы в сфере госзакупок в 2016 году и их решения!»


 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Портал для специалистов в сфере закупок!

Чтобы скачать этот документ - необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

После регистрации Вы получите в подарок - доступ к самым интересным видеотренингам по теме госзакупок в


 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль