Неустойка за просрочку выполнения работ

42

Вопрос

Контракт был заключен по № 94-ФЗ. В настоящее время контракт расторгнут в одностороннем порядке. Неустойка за просрочку выполнения работ начисляется до момента расторжения контракта, либо до настоящего времени? Сумма неустойки будет предъявлена к банку по банковской гарантии.

Ответ

Согласно положениям Закона № 94, утратившим силу с 01.01.2014 г., размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Из анализа ч. 1 ст. 112, п. 2 ст. 422 Гражданского кодекса следует, что если заключенным контрактом был предусмотрен порядок иной, чем в Законе № 44-ФЗ, то положения контракта сохраняют свою силу, и следует применять порядок, установленный контрактом. Если в контракте порядок взыскания неустойки отсутствует, то необходимо применить, Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденные ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 25.11.2013 № 1063.

Большая часть судебной практики показывает, что по контрактам, заключенным до 01.01.2014г. в отношении взыскания неустойки применяются правила ст. 9 Закона № 94-ФЗ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УО от 24.02.2015 №№ Ф09-175/2015, А60-6817/2014, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦО от 08.07.2015 №№ Ф10-1930/2015, А48-3617/2014, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВСО от 18.12.2014 №№ Ф02-5412/2014, А33-20714/2013, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 30.09.2015 №№ 13АП-20880/2015, А56-26473/2015, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗСО от 18.09.2015 №№ Ф04-23441/2015, А46-17443/2014 и т.д.).

Вместе с тем, в 2016 г. для расчета неустойки применяется не ставка рефинансирования, а ключевая ставка Банка России.

Вместе с тем, по контракту, заключенному до 01.01.2014 г., заказчик может использовать неустойку, указанную в контракте. При этом поставщик (исполнитель, подрядчик) может обратиться в суд и потребовать снижения неустойки, расчета неустойки в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063.

Как показывает вышеуказанная судебная практика, суды на основании правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 28.01.2014 № 11535/13 и постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и ее пределах", могут снизить размер неустойки.

Исходя из п. 4 ст. 425 Гражданского кодекса РФ окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, поэтому неустойка за просрочку выполнения работ начисляется до настоящего времени, если иное не предусмотрено контрактом.

Ответы на любые рабочие вопросы вы найдете в журнале «Госзаказ в вопросах и ответах» Оформить подписку



Мероприятия

Мероприятия

Проверь свои знания и приобрети новые

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Опрос

Обращались ли вы в консалтинговые фирмы для решения вопросов по закупкам?

  • Да, опыт положительный 25%
  • Да, опыт отрицательный / Нет, справляемся сами 50%
  • Писали только официальные запросы в Минэкономразвития 25%
Другие опросы

Рассылка



Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции сайта. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Номер свидетельства ЭЛ №ФС77-42679 от 16.11.2010.




  • Мы в соцсетях
Самый полный банк информации для специалистов по закупкам!

Зарегистрируйтесь и получите бесплатный доступ к полному банку информации в сфере закупок на территории РФ (к самым важным новостям в сфере госзакупок).

Каждый день на портале pro-goszakaz.ru последние новости, решения проблемных вопросов, полезные статьи, шаблоны документов и многое другое.

А Вам подарок! После регистрации Вы получите доступ к лучшим видеотренингам по теме государственных закупок



У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Портал для специалистов в сфере закупок!

Чтобы скачать этот документ - необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

После регистрации Вы получите в подарок запись вебинара «Ключевые проблемы в сфере госзакупок в 2016 году и их решения!»


 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Портал для специалистов в сфере закупок!

Чтобы скачать этот документ - необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

После регистрации Вы получите в подарок - доступ к самым интересным видеотренингам по теме госзакупок в


 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль