Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 апреля 2012 г. Дело № А40-6865/12 - 68-62

28 апреля 2012 616
Дело по иску: ГКУ г.Москвы «Инженерная служба района Измайлово» к ответчику: ООО «СтройТехноБизнес»; третье лицо: Федеральное государственное учреждение «УССТ № 2 при Спецстрое России» о взыскании 2 414 292 руб. 66 коп.

Дело по иску: ГКУ г.Москвы «Инженерная служба района Измайлово»

к ответчику: ООО «СтройТехноБизнес»

третье лицо: Федеральное государственное учреждение «УССТ № 2 при Спецстрое России»

о взыскании 2 414 292 руб. 66 коп.

Между истцом и ответчиком был заключен государственный контракт от 23.03.11г. на выполнение работ по ремонту подъездов жилых домов участка № 1 района «Измайлово» г. Москвы.

Государственный контракт был расторгнут решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.10.11г.

В соответствии с п. 7.2.4 государственного контракта в случае выполнения работ ненадлежащего качества подрядчик оплачивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день с момента направления государственным заказчиком подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Недостатки работ должны быть отражены в акте проверки.

Из представленного истцом расчета невозможно установить, за какой период произведено начисление неустойки. Кроме того, не представлены доказательства направления в адрес ответчика-подрядчика предписаний об устранении недостатков выполненных работ, в связи с чем, установить период начисления штрафных санкций не представляется возможным, т.к. начисление неустойки, в соответствии с договором производится с момента направления подрядчику предписания.

Доказательств направления ответчику уведомления о предстоящих проверках также не представлено.

Расчет штрафных санкций представлен за просрочку устранения замечаний по акту проверки, поэтому оснований для начисления неустойки по другим позициям государственного контракта в данном случае не имеется, т.к. не представлены обосновывающие документы и расчет штрафа за нарушение графика выполнения работ, а также нарушений технологии производства работ.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд принял решение в иске отказать.

Суд вынес решение: В иске отказать.

Вывод: Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Источник: http://tender.mos.ru

Анонсы будущих номеров
    Подробнее


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Мероприятия

      Мероприятия

      Проверь свои знания и приобрети новые

      Посмотреть

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАКУПОК

      Госзакупки.ру



      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции сайта. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
      Номер свидетельства ПИ № ФС77-70020 от 31.05.2017.

      


      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Сайт для профессионалов в сфере закупок

      Портал Про-госзаказ.ру

      Тут Вы найдете тысячи актуальных ответов на рабочие вопросы по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ.

      Зарегистрируйтесь на портале, чтобы быть в курсе всех изменений, это займет меньше минуты.

      После регистрации Вам будет открыт доступ к видеолекциям по самым важным темам госзакупок.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Портал для специалистов в сфере закупок!

      Чтобы скачать этот документ, необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

      После регистрации Вы получите в подарок доступ к записям вебинаров по Законам 44 – ФЗ и 223 –ФЗ


       

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      Портал для специалистов в сфере закупок!

      Чтобы скачать этот документ - необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

      После регистрации Вы получите в подарок - доступ к самым интересным видеотренингам по теме госзакупок в


       

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль